- 個(gè)人中心
-
機(jī)構(gòu)中心
老師/大咖各細(xì)分領(lǐng)域的資深老師、教練和從業(yè)者入駐教育寶大咖平臺(tái)
-
平臺(tái)客服
- 400-601-2788
專業(yè)、實(shí)踐、創(chuàng)新
重慶一磚一瓦老師直接接聽(tīng)
微信掃碼撥號(hào)
- 主頁(yè)
-
課程
- 工程咨詢服務(wù)
- 工程造價(jià)咨詢 BIM咨詢服務(wù)
- 企業(yè)培訓(xùn)服務(wù)
- 企業(yè)崗位勝任力測(cè)評(píng)及考試 企業(yè)定制課程 成本管理—全過(guò)程精細(xì)化管理 施工企業(yè)全過(guò)程成本管控 易錯(cuò)易漏項(xiàng)目分析及應(yīng)用 造價(jià)結(jié)合法律思維下?程價(jià)款結(jié)算及爭(zhēng)議解決 鋼筋平法精算技巧及應(yīng)用
- 造價(jià)實(shí)訓(xùn)課程
- 工程造價(jià)實(shí)訓(xùn) 土建造價(jià)實(shí)訓(xùn) 安裝造價(jià)實(shí)訓(xùn) 市政基建造價(jià)實(shí)訓(xùn) 土建造價(jià)實(shí)戰(zhàn)提升 燃?xì)馐姓两ㄔ靸r(jià) 土石方工程及南方CASS 裝飾裝修工程應(yīng)用 修繕改造工程應(yīng)用 鋼結(jié)構(gòu)實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用 工程預(yù)算培訓(xùn) 安裝智能化工程應(yīng)用 造價(jià)員培訓(xùn) 資料員實(shí)戰(zhàn) 電力工程造價(jià)-配網(wǎng) 水利工程造價(jià) 新能源電力造價(jià) 公路工程造價(jià) 工程造價(jià)安裝精品課程 工程造價(jià)土建特色課程 BIM技術(shù)考證王 牌課程 BIM技術(shù)實(shí)操精講課程 電力配網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)課程 精裝修造價(jià)實(shí)戰(zhàn)課程 市政造價(jià)實(shí)訓(xùn)課程
- 造價(jià)工程師考培
- 二級(jí)造價(jià)師精講 二級(jí)造價(jià)師沖刺班
- 老師
- 校區(qū)
- 簡(jiǎn)介
- 資訊
- 資料
造價(jià)法律思享會(huì)：工程索賠的時(shí)效如何認(rèn)定（案例）
2024/7/10 16:44:52
工程索賠
2015年的工程，建設(shè)工程施工合同中約定，索賠事件發(fā)生后，要在15天內(nèi)向?qū)Ψ綍?shū)面提出。乙方未在該期間提出，2017年結(jié)算時(shí)也沒(méi)對(duì)索賠內(nèi)容結(jié)算。但甲方出具了一份書(shū)面說(shuō)明：索賠部分另行協(xié)商。至今未協(xié)商，結(jié)算的工程款也未支付完畢。如何看待本案索賠的訴訟時(shí)效問(wèn)題？
答：《施工合同司法解釋二》第6條第二款規(guī)定，當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請(qǐng)視為工期不順延的，按照約定處理。也就是說(shuō)，關(guān)于索賠期限當(dāng)事人有約定的從約定，原則上凡是合法有效的約定都應(yīng)該遵守。雖然第6條第二款只規(guī)定了關(guān)于工期方面的索賠，但《民法典》第467條規(guī)定，本法或者其他法律沒(méi)有明文規(guī)定的合同，適用本編通則的規(guī)定，并可以參照適用本編或者其他法律類似合同的規(guī)定。根據(jù)民法上類推適用的精神，既然《解釋二》第6條規(guī)定了工期順延的索賠期限約定是有效的，那么其他索賠的約定也應(yīng)當(dāng)是有效的。
再來(lái)通過(guò)比對(duì)訴訟時(shí)效和除斥期間來(lái)分析索賠期限的性質(zhì)。一般來(lái)說(shuō)，訴訟時(shí)效經(jīng)過(guò)債務(wù)人可以獲得法律上的抗辯權(quán)，但不影響實(shí)體權(quán)利本身。比如我欠范師兄10萬(wàn)元，應(yīng)還款之日三年后范師兄才起訴，這時(shí)候訴訟時(shí)效已經(jīng)經(jīng)過(guò)，我可以向法院主張抗辯，這樣法院就會(huì)以此駁回范師兄的訴訟請(qǐng)求。因?yàn)樵V訟時(shí)效經(jīng)過(guò)導(dǎo)致范師兄喪失了勝訴權(quán)，但訴訟中勝訴權(quán)的喪失并不意味著我和范師兄之間的實(shí)體上的債權(quán)債務(wù)關(guān)系消滅，也就是說(shuō)我欠范師兄10萬(wàn)元的實(shí)體債務(wù)還是存在的。除斥期間則是指的是某些民事權(quán)利有效存續(xù)的期間，期間屆滿后民事權(quán)利也歸于消滅。而索賠期限既不同于訴訟時(shí)效也不同于除斥期間，而是工程領(lǐng)域中比較特殊的規(guī)定，根據(jù)《解釋二》第6條，雙方當(dāng)事人完全可以對(duì)索賠期限的內(nèi)容自主約定，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。所以索賠期限經(jīng)過(guò)是否喪失索賠權(quán)也要看具體的情況。
本案中合同約定，索賠事件發(fā)生后要在15天內(nèi)向?qū)Ψ綍?shū)面提出。由于乙方未在該期間提出，根據(jù)《解釋二》第6條規(guī)定，乙方原則上已經(jīng)喪失了索賠的權(quán)利。但是甲方出了一個(gè)書(shū)面說(shuō)明，索賠部分另行協(xié)商。根據(jù)這樣一份書(shū)面文件，我們可以理解為甲方放棄了合同約定的索賠期限，認(rèn)可了對(duì)方當(dāng)事人在索賠期限后提出索賠的權(quán)利。
另外問(wèn)題又說(shuō)到，甲方出了書(shū)面文件后至今未結(jié)算，結(jié)算的工程款也未支付，如何看待訴訟時(shí)效問(wèn)題。雙方在2017年完成工程結(jié)算，根據(jù)《民法典》第188條規(guī)定，向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為三年。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。訴訟時(shí)效期間自權(quán)利人知道或者應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利受到損害以及義務(wù)人之日起計(jì)算。另外訴訟時(shí)效從施工單位主張權(quán)利后是可以重新計(jì)算的，所以本案的訴訟時(shí)效顯然是還沒(méi)有超過(guò)，同時(shí)對(duì)于索賠的部分乙方也完全可以繼續(xù)主張權(quán)利。
-
![]()
-
造價(jià)法律思享會(huì)：能否根據(jù)發(fā)改委的增價(jià)調(diào)整文件調(diào)整合同價(jià)格
合同價(jià)調(diào)整
2024/7/10 16:44:58![]()
-
![]()
-
![]()
-
![]()
相關(guān)資訊
“重慶一磚一瓦造價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn)”是重慶一磚一瓦建筑科技有限公司在教育寶平臺(tái)開(kāi)設(shè)的店鋪，若該店鋪內(nèi)信息涉嫌虛假或違法，請(qǐng)點(diǎn)擊這里向教育寶反饋，我們將及時(shí)進(jìn)行處理。
機(jī)構(gòu)評(píng)分
環(huán)境：4.0師資：4.0服務(wù)：4.0效果：4.0
公示信息
店鋪名稱：重慶一磚一瓦造價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn)
單位名稱：重慶一磚一瓦建筑科技有限公司
賬號(hào)名稱：cqyzyw（186******86）
所屬城市：重慶
入駐時(shí)長(zhǎng)：10年
在線客服：在線聊
相關(guān)課程
-
![]()
工程造價(jià)咨詢
請(qǐng)?jiān)儍r(jià) -
![]()
BIM咨詢服務(wù)
請(qǐng)?jiān)儍r(jià) -
![]()
企業(yè)崗位勝任力測(cè)評(píng)及考試
請(qǐng)?jiān)儍r(jià) -
![]()
企業(yè)定制課程
請(qǐng)?jiān)儍r(jià) -
![]()
成本管理—全過(guò)程精細(xì)化管理
請(qǐng)?jiān)儍r(jià)
在線咨詢
申請(qǐng)優(yōu)惠
預(yù)約試聽(tīng)
返回頂部